- 目錄
第1篇 承包公司辦公室裝修合同
2023承包公司辦公室裝修發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條工程概況
1.工程名稱：辦公室裝飾
2.工程地點：
3.工程范圍室內(nèi)裝修(見預(yù)算清單)
4.工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單)
5.工程造價：
(1)工程預(yù)算總造價為￥元，大寫人民幣元整。
(2)本工程總造價計算依據(jù)
(3)、以工程設(shè)計施工圖紙及設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證為依據(jù)。
(4)、施工中甲、乙雙方確認(rèn)的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。
(5)、施工中甲方要求新增加的項目費用。
第二條工程期限
1.經(jīng)甲、乙雙方商定本工程合同工期為天(日歷)，具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的開工報告為準(zhǔn)。
2.本工程計劃開工日期為年月日，計劃竣工日期為年月日。
3.本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期
(1)由于不可抗力造成無法正常施工的;
(2)由于甲方原因影響連續(xù)施工的(包括工程付款不到位);
(3)由于設(shè)計變更或設(shè)計未確定的;
(4)由于未辦妥相關(guān)物業(yè)或行政審批手續(xù)的;
(5)由于施工工地(非乙方原因)一月內(nèi)停電停水停氣造成停工累計超過8小時;
(6)由于甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。
第三條工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任
1.甲方責(zé)任
(1)開工前甲方協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔(dān)進場手續(xù)費用。
(2)組織好設(shè)計交底及圖紙會審工作。
(3)委托為甲方代表，實行工程質(zhì)量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。
(4)開工前1天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。
(5)做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng)，落實建設(shè)資金，按期撥付工程預(yù)付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。
2.乙方責(zé)任
(1)提供完整的施工圖紙及施工技術(shù)資料。
(2)開工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計資料，編制施工圖預(yù)算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。
(3)做好施工準(zhǔn)備工作，組織好人員及材料設(shè)備的進場、采購、供應(yīng)和管理。
(4)嚴(yán)格按施工圖與說明書施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)費用。
(5)委托為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。
第四條工程價款及支付
1.本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。
2.由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費用，由甲方支付。
3.本工程合同總價為￥。
4.支付采取按工程進度分段付款方式。
5.分段付款的時間及相應(yīng)金額為
(1)合同簽訂時付合同價50%，計￥(元整);
(2)玻璃進場時付合同價45%，計￥(元整);
(3)工程竣工時，付總價的5%，計￥(元整);
工程變更項目款項于雙方確認(rèn)，付完此款項方可施工增加工程。
第五條施工質(zhì)量與設(shè)計變更
1.堅持按圖施工，任意一方不得隨意變更設(shè)計，如遇下列情況給乙方造成損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理，乙方通知甲方后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)與設(shè)計單位商定，發(fā)出變更設(shè)計文件，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。
(2)設(shè)計變更超出原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。
(3)如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應(yīng)商定對在建工程做到安全到位，并由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟損失。
(4)如因乙方施工技術(shù)、質(zhì)量和原材料不達標(biāo)，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應(yīng)商定對在建工程做到安全到位，并由乙方承擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失。
2.乙方如遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。
第六條工程竣工驗收及結(jié)算
1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。
2.甲方應(yīng)在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3.工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條工程安全生產(chǎn)、文明施工
1.甲方對乙方承擔(dān)的工程要做好安全交底，明確安全要求并進行監(jiān)督檢查，雙方應(yīng)按規(guī)定協(xié)商相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任和治安消防事宜。
2.乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工教育工作，嚴(yán)格安全操作規(guī)程、文明施工要求及嚴(yán)格執(zhí)行治安消防條例。
3.工程在施工期間，乙方人員發(fā)生工傷和急病等，甲方有提供方便、協(xié)助搶救義務(wù)，責(zé)任和費用均由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。
第八條工程處罰及仲裁
1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約，由違約方承擔(dān)合同價的30%的違約金。
2.甲方拖延結(jié)算及付款，按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生合同糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請雙方上級主管部門或建設(shè)主管部門進行調(diào)解，調(diào)解不成時可向工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。
第九條附則
1.本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份;工程預(yù)算書貳份，雙方各執(zhí)壹份。
3.本合同經(jīng)雙方簽蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結(jié)清自動終止。
4.本合同有效附件。
(一)乙方提供平面圖紙;
(二)工程預(yù)算書;
(三)補充條款;
(四)其他。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
第2篇 個人承包公司工程合同
2023個人承包公司工程承包經(jīng)營合同
發(fā)包方(甲方)：_________________有限責(zé)任公司
承包方(乙方)：_________________
鑒于
甲方基于公司(以下簡稱公司)發(fā)展及管理需要，與乙方協(xié)商一致，將公司經(jīng)營權(quán)在本合同期限內(nèi)發(fā)包給乙方以供經(jīng)營。為了厘清雙方權(quán)利義務(wù)，特于簽訂此合同。
第一章總則
第一條承包事項：_________________公司所有與經(jīng)營管理相關(guān)的事宜。
第二條承包經(jīng)營的方式：_________________發(fā)包方在承包經(jīng)營期限內(nèi)將公司全部經(jīng)營權(quán)發(fā)包給承包方。承包經(jīng)營期間,由承包方獨立核算、依法納稅、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。
第三條承包經(jīng)營期間,承包方必須在本公司的法定經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動(以本公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn))。
第二章承包的期限、費用
第四條承包經(jīng)營的期限為年,即從年月日起至年月日止。
第五條承包費為元/年(大寫：_________________人民幣每
年)，五年共計元(大寫：_________________人民幣)。承包費用在本合同簽訂后5日內(nèi)支付完畢。
第六條承包期間包括但不限于人員工資福利、社會保險、工傷事故、房屋租金、水費、電費、物業(yè)管理費、寬帶費、電話費等與公司經(jīng)營管理相關(guān)的全部費用均由承包方支付。
第三章承包方的權(quán)利與義務(wù)
第六條承包方在承包期間,對承包事項享有自主、獨立的的經(jīng)營權(quán)。承包方在承包期間享有以下權(quán)利：_________________
6.1有權(quán)組建公司的管理團隊、聘任公司經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人,組建公司領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。承包期滿或合同解除后,該部分人員的安置費用由承包方承擔(dān)。
甲方：___________
乙方：___________
第3篇 被上級承包公司拖欠派件費，快遞點該怎么辦？
某片區(qū)快遞點，因為快遞業(yè)務(wù)承包公司遲遲未支付派件費，導(dǎo)致派件員罷工，影響了派送業(yè)務(wù)，快遞點可以怎么做？佛山萬林律師所根據(jù)其代理的案件予以匯總說明。
【案情簡介】
佛山市某快遞公司將公司某片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給佛山市某貨運代理公司，由賴某作為負(fù)責(zé)人承攬經(jīng)營某片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)，由貨運公司每個月向賴某支付上一月的派件費。2018年12月，貨運公司遲遲未將11月的派件費結(jié)算，在賴某不斷催促后仍不予支付，由于貨運公司不支付派件費的行為，導(dǎo)致無法支付站點派件員的工資，站點員工進行罷工，影響了正常派件。2018年12月25日，賴某催促貨運公司支付派件費，并給予兩天的寬限期，但2018年12月27日，貨運公司還是未能支付，賴某認(rèn)為雙方承攬關(guān)系已經(jīng)解除。2018年12月28日，賴某發(fā)現(xiàn)自己在工作系統(tǒng)中顯示已離職，之后，派件員對賴某提起勞動仲裁，要求賴某支付派件工資。年6月，賴某以站點名義向法院起訴，要求貨運公司支付派件費，同時要求上一級公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。立案后，貨運公司向法院提起反訴，要求站點賠償遲延送件的損失。
【判決裁決】
一審判決：一、被告貨運公司向該站點支付派件費109318.3元；
二、駁回該站點其他訴訟請求；
三、駁回貨運公司的反訴請求；
【爭議焦點】
一、站點與該貨運公司屬于什么關(guān)系？
二、將業(yè)務(wù)分包出去的上一級公司需不需要承擔(dān)責(zé)任？
【意見分歧】
1、雙方承攬關(guān)系何時解除，站點是否需要支付因員工罷工造成延遲派件的損失？
2、貨運公司所欠的派件費是不是可以在因延遲派件造成損失中扣除？
【律師解析】
根據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百五十一條規(guī)定 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。
站點通過承接貨運公司該片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)，與貨運公司形成承攬關(guān)系。依《中華人民共和國民法典》第二百六十三條 定作人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限支付報酬。貨運公司在站點完成任務(wù)后，有義務(wù)向其支付報酬。在經(jīng)過賴某催促，貨運公司還遲遲未交付費用的情況下，依據(jù)《中華人民共和國民法典》第九十四條規(guī)定：“有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同；……（三）當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；……”第九十六條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規(guī)定主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對方，合同自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力”站點有權(quán)依據(jù)上述法律規(guī)定解除合同關(guān)系，雙方解除承攬關(guān)系。因為雙方承攬關(guān)系已解除，此后所產(chǎn)生的各項派件損失與站點不存在關(guān)聯(lián)性。站點無需向貨運公司賠償，但貨運公司需要向站點支付應(yīng)支付的派件費。
第4篇 個人承包公司業(yè)務(wù)合同
甲方：×××公司
乙方：
公司系甲、乙雙方共同組建并經(jīng)依法核準(zhǔn)設(shè)立的有限責(zé)任公司，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就該公司承包給甲方經(jīng)營的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
一、公司承包給甲方經(jīng)營，自年 月 日止，共計年。
二、承包期間，甲方必須保證每年交納承包款 萬元，該承包款就體現(xiàn)在該公司的財務(wù)會計報表內(nèi)，在每一會計年度結(jié)束后二個月內(nèi)由甲、乙雙方按法律規(guī)定進行分紅。超出承包款部分的利潤歸甲方所有。
三、承包期間，甲方經(jīng)營虧損，由甲方自負(fù)。承包期間，所有的債權(quán)債務(wù)關(guān)系均由甲方自行處理，由此造成公司財產(chǎn)損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、在承包期間，甲方享有充分的經(jīng)營自主權(quán)和人事權(quán)。經(jīng)營資金由甲方自籌（該公司的注冊資金也交由甲方用于經(jīng)營），經(jīng)營人員和所有的財會人員由甲方自行聘任或委派，經(jīng)營人員的工資、獎金也由甲方支付但可列入公司的經(jīng)營費用帳內(nèi)。
五、承包期間，甲方必須遵守法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依法經(jīng)營，按照工商、稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定和要求辦理公司年檢、送交會計報表并依法納稅。
六、本協(xié)議生效三天內(nèi)，承包公司的公章、合同專用章、財務(wù)專用章、銀行帳號及財務(wù)帳冊由雙方列清單移交給甲方，雙方確認(rèn)。
七、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
九、本協(xié)議如發(fā)生糾紛，由甲方所在地法院受理管轄。
十、本協(xié)議一式二份，甲方雙方各執(zhí)二份。
甲方：浙江省×××公司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年月日
